合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。以下是小编整理的施工合同合同锦集四篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同合同篇1
甲方：______________（以下简称甲方）
乙方：______________（以下简称乙方）
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
1、工程名称：______________
2、工程地点：______________
3、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。
4、进场时间：定于_________年_________月底前（以进场通知书为准）。
5、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
6、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
7、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。
8、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
9、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。
10、结算方式和计价标准：______________
11、付款办式：______________
12、协议履约金的支付与返还
13、甲方责任及义务
14、乙方责任及义务
15、违约责任
（1）履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的`，依法向临沂市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：_______乙方：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
地址：_______地址：_______
______________年_______月_______日
施工合同合同篇2
发包方（以下简称甲方）：
代表人：
承包方（以下简称乙方）：
责任人：
依照民法典等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程内容：
3、工程总量：
4、承包期限：
计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。
5、工程价款：
6、支付方式：
7、工程质量：
二、双方职责
1、甲方职责
（1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。
（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。
（3）对工程进行安全监督、检查。
（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。
2、乙方职责
（1）熟悉图纸与合同的所以内容。
（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。
（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。
（4）工程完工时及时通知甲方验收。
（5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。
三、安全条款
1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。
2、乙方确保施工环境的`安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。
3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。
4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。
四、工程验收
1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。
2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。
五、违约责任
1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失
2、如乙方严重违约，致使合同无法履行，则此合同自行解除，甲方有权交予其他单位施工。
六、不可抗力
1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。
2、本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法继续进行下去。
七、合同的解除
任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。
八、保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
九、争议的解决
1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
2、如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
2、本协议一式_________份，双方当事人各执_________份，具有相同法律效力。
甲方：
地址：
代表人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：______年______月______日
乙方：
地址：
责任人：
联系方式：
合同签订地：
标签：
施工合同合同篇3
发包方（以下简称甲方）：娄底市涟鑫房地产开发有限公司承包方（以下简称乙方）：
经甲乙双方商定，由乙方承包甲方建设的“涟鑫佳苑”小区塑钢窗工程。为明确双方权利、义务和经济责任，根据《合同法》、《建筑法》的有关规定，特签订本合同，望共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：涟鑫佳苑小区号楼塑钢窗工程；
2、工程地点：潇湘学院西侧、娄涟公路北侧；
3、建筑面积及计算方式：以现场实际制作安装的塑钢窗面积核定为准。
二、承包方式：大包干包工包料，包搬运输，包清理，包验收合格。
1、选用湖南长沙“五强”型材品牌塑钢材料系列型号，全部为75系列型材单玻璃塑钢窗。单玻璃窗选用75系列型材。
2、玻璃选用洛阳生产的4mm浮发绿玻，外面用绿玻，内面用白玻，厚度误差不能超过±0.02mm。
三、承包价格：
1、75系列单玻璃塑钢窗（包含纱窗，不包含税费和衬钢）。
2、以上价格不管材料是涨是跌都不做任何调整。
四、工期要求：
1、开工时间以甲方书面通知量好尺寸为准，根据甲方技术人员现场交底安排定好窗子大小、高低为准进行制作安装。
2、施工程序，乙方应并清理、丈量、校对窗洞尺寸，必须用叁个头以上的焊塑机施工制作，安装外框前乙方必须保护好窗子每个部位，下滑、边封、中封等都必须粘贴新型保护胶带，窗与墙空隙用膨胀剂填满空隙，以防漏水，下滑朝外方向设置多个排水孔避免积水倒流（空隙不超出1公分）。
3、制作方法，根据工程施工图纸严格按照国家规定的门窗图集施工制作安装。
4、乙方必须紧密配合甲方项目土建工程进行安装外框，若耽误和延长时间所造成的损失乙方负责赔偿，按每天罚款总工程款的0.1‰。
五、质量要求：
1、乙方已提供样品窗“五强”型材75系列单玻璃窗，安装完工后按样品窗验收合格为标准，如出现主要材料和其它辅材、配件与样品窗不符，甲方有权拒绝验收和不付工程款，乙方接到甲方通知叁天内自行退出工地，塑钢窗必须达到国家规定合格标准，并且通过质监、监理等有关单位验收合格，否则乙方视无偿返工到合格并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方必须提交主要的质量保证书，合格证等有关资料给甲方及有关单位验收备案。
六、安全责任：乙方施工人员进场后必须在涟鑫佳苑项目经理部
进行安全技术交底，外架作业时乙方的施工人员必须事先检查甲方提供的脚手架和安全网是否完好，安全操作时必须严格按安全操作规章制度及程序进行，否则发生的一切伤、残、病、亡及其它安全事故概由乙方全部负责承担，甲方不负任何责任。
七、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方应组织有关人员进行现场情况技术交底。
2、组织现场质检人员对施工过程进行质量监控。
3、负责做好施工现场的协调工作及安全事故隐患。
4、为乙方提供施工方便（如电、支架拆除等）。
（二）乙方责任
1、按时间要求，组织施工人员进场施工，确保工程按时完成。
2、安排有经验的施工技术人员进场施工，严格按照《国家规定的门窗安装规范》要求施工，确保工程质量，如因工程质量不好造成损失，壹年内由乙方免费保修。
3、未经甲方同意。乙方不能将本工程分包、转包，否则后果自负。
4、严格按照安全施工有关规定组织施工，确保施工安全必须制定有效的安全措施，确保无任何人身安全、人身事故发生。
5、施工过程中要爱护甲方的设施，不得损坏，如有损坏，加倍赔偿。
八、付款方式：合同签订后，由乙方施工，安装完两层以下外框甲方及时退还履约保证金，外框全部装完后甲方需要向乙方付总工程
款的30%，乙方安装完一半以上内扇由甲方向乙方再付总工程款的30%，到工程竣工验收合格后，甲方向乙方再付总工程款的35%，余留5%作为质保金，经甲方及有关单位验收合格后没有质量问题，壹年后付清。
九、履约保证金：为保证本工程顺利进行，乙方按双方约定交纳履约保证壹万元（￥：10000元）但不计利息。
十、违约责任：如甲乙双方任何一方违约，应按总工程款的10%赔偿另一方。
十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。如协商不成，由当地仲裁委员会仲裁，或由当地法院诉讼解决。
十二、本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，经双方代表签字盖章后生效，余款付清后合同自动失效。
甲方（签章）：
联系电话：
乙方（签章）：
联系电话：
20__年10月15日
施工合同合同篇4
甲方(发包人)：_________
乙方(承包人)：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定，经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方，由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则，特签署本合同，双方共同遵照执行。
第一条、项目名称、地址：第二条、承包方式：施工劳务人员大包干，部分小材料与机械。
第三条、承包内容及范围：
第四条、工期及甲方要求
第五条、承包价格及结算方式
第六条、安全文明施工要求
第七条、奖罚专用条款
第八条、其他未尽事宜
具体内容:
1、砼班组承包方式及内容：
1)施工图纸(己方复印)
2)结构上所有砼浇筑，包括：塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼，屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。
3)现场照明甲方提供镝灯一个，其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。
2、工期及甲方要求：
1)乙方进场前，必须提交砼工程专项施工方案，该方案经甲方同意后，乙方必须按照方案配备人力并进行施工。
2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划，经项目部同意或批准后，乙方不得任意变动和调整。
3)在砼浇筑过程中，井桩振捣必须密实，不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平，井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备，必须振捣合格。
4)在垫层浇筑砼时必须压光，按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。
5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内，如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量，不得破坏防水，必须压光表面，并保持在放线前清洁。6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实，不得出现蜂窝麻面和气泡，并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。
7)在平板振动时必须使用平板振捣器，尤其楼层面上反部分必须振捣密实，不得有漏筋现象。
8)在振捣时不得长时间振捣某一点，造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。
9)所有砼浇筑8小时后必须进行养护。
10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后，楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成，你班组所产生的清理费用由其他班组负责，并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。
11)在砼浇筑时，如出现机械异常，必须积极配合处理，并清理处理好余灰，不得随地乱扔。
12)在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。
13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒，每次浇完后，必须处理完余渣。
14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。
15)在模板拆除后及时清理楼层的.加灰和落地灰，保持楼层内干净整洁。
16)在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。如有以上各种情况将进行处罚，并且勒令你班组及时处理。
17)必须服从现场值班人员的管理和安排
18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。
3、承包价格与结算方式：
垫层、保护层、筏板每立方米20元，筏板以上每立方米30元结算(其中清理楼层每立方3元)，每月按你班组所完成的工程量的60%结算(结算方量以公司结算为主)。年底结算80%，剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。
4、安全文明施工：
1)砼的损耗不得超出控制范围，如超出按原材料照价赔偿。
2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业，其他人不得私自使用，并且所有机械由专人管理和维修，如损坏在当月结算中按原价扣除。
3)为了体现文明施工和规范的劳务单位，上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。在我公司不得打架滋事，不得野蛮施工。
4)操作面必须保持整洁，工完料清，不得随地大小便，丢弃垃圾和杂物。
5)各工种必须保护好成品，严格按《成品保护措施》进行施工。任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿，在当月结算中扣除。6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作，如果出现任何机械事故由乙方自行负责。
7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备，如出现用电安全事故由乙方自行负责。
8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐，如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。
9)乙方进入施工现场后，应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法，若乙方故意违反规定，除按规定处罚外情节严重者，将依法追究其法律责任。
5、奖罚专用条款
本着平等互利的原则，确保工程安全、质量、进度。
1)在周计划未完成并无特殊原因，质量、进度滞后1周内无故拖延1天按20__元进行处罚，从当月结算中扣除。
2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月5000进行处罚。如多次无故拖延工期影响质量勒令退场，结算按所承包价的70%结算，并扣除所有罚款和误工费用。
3)在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮，在总结算时一并扣除。
