合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下面是小编精心整理的土方工程承包施工合同范文(精选四篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇: 土方工程承包施工合同
发包方(甲方):中铁二十一局一公司清水河立交工程项目部
承包方(乙方):
因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:
第1条:工程概况:
1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)
1.2工程地点:二环路西一段
1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).
1.4承包方式:土方工程全包干
1.5工期:240天
1.5.1开工日期:2005年11月05日
1.5.2竣工日期:2006年07月05日
1.5.3总日历日期:2005年11月05日至2006年07月05日
1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量.
1.6工程质量等级
1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求.
1.7工程造价
1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3.
1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,
内转按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废.
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费.以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下:
提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方.
1.7.4计量方式和验收
1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实.
第2条图纸及资料
2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:
2.2甲方审定日期:(提供份数:份)
第3条工程采用的标准规范及质量要求
3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收.
3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.
第4条双方责任
4.1甲方责任
4.1.1检查施工进度计划完成情况.
4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口.
4.1.3按合同条款支付工程款项.
4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系.
4.1.5组织分项工程验收.
4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.
4.2乙方责任
第二篇: 土方工程承包施工合同
委托拆迁及土方工程承包合同
甲方(发包方：乙方1(承包方：乙方2(承包方:
甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定，为了明确双方权利、义务，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。
第一条承包工程范围
（一）工程名称：拆迁清运、土方开挖及回填工程。（二）工程地点：。（三）工程范围和内容：本工程所有地上附着物拆迁清运及土方的开挖、运输、回填。
（四）全部工程合同造价：
1、本工程所有地上附着物（包括两幢楼房及周围所有平房和其他场地内的所有附着物、堆放物等），拆迁工程量约8000平方米，拆迁包干合同价款为80000元。
2、本工程土方开挖单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际开挖工程量计算总价款。
3、本工程的土方回填单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际回填工程量计算总价款。
4、以上1～3条款的工程价款为一次性包干价（包括拆除地上附着物、清运建筑废料、垃圾、开挖、回填、运输、堆放物的费用及城管、市政、环保、卫生、拆迁许可等相关部门需办理手续的费用，同时本价款包括机械、燃油费、垃圾安置费等一切费用），不再计取任何费用。
1
第二条工程期限
开竣工日期：以上三项工程开工时间由甲方总监决定，甲方派单及图纸交予乙方，乙方应严格按照甲方的要求如期完工。
第三条双方责任
（一）甲方责任：
（1）甲方确保施工用地具有合法使用权。
（2）组织审定施工组织设计或方案，办理中间交工工程验收手续，负责签证，对工程进度质量进行监督，组织竣工验收。
（3）按合同约定支付工程款。（二）乙方责任：（1）乙方不得转包工程。
（2）严格按照审查后的施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量，保证工程进度，按甲方派单规定的时间内完工。基地坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。乙方必须与工程总包方积极协助配合，机械挖土时距设计基底先预留mm厚土，此mm厚土由施工总包单位派人配合，人挖机运，严禁超挖。
（3）保证遵守工地规章制度及甲方有关文明施工的规定，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，保证施工道路畅通。
（4）组织好安全文明施工，施工中出现的一切工伤安全事故及因乙方原因造成其他单位、人员的安全事故，均由乙方自己负责。开工前，乙方应做好本单位工作人员的安全思想和安全注意事项的教育工作，未经安全教育的，不得进入施工现场，并做好交底记录。进场施工时必须做好安全文明施工工作。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和有关安全管理制度，应加强操作人员的安全教育，提高安全意识。执行安全施工规则，施工
2
人员必须有相应资质，施工现场必须具有安全生产的条件，应按机械操作要求进行施工。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项及安全标准组织进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。凡在工程施工中有不文明施工行为（包括野蛮施工、不服从甲方工程管理要求、随地便溺等行为）的视为违约行为，每发生一起向甲方交付违约金贰仟元，如造成工期延误或经济损失的，甲方有权追偿直至终止合同。违约金、罚款可从乙方工程款中扣除。
乙方如调整人员应及时通知甲方。由于乙方安全措施不力、违章操作造成机械损坏或人员伤亡事故的相关责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方不承担任何责任。
（4）及时向甲方提供开工通知书，编制施工组织设计或方案、施工进度计划表，施工平面布置图，工程统计报表以及工程事故报告。
（6）拆迁清运的建筑垃圾及开挖出的土方由乙方转运并自行寻找堆放地点（施工现场现堆放的土方、砂石、垃圾由乙方义务运走，不计算工程量），因倾倒垃圾、土方发生的费用由乙方承担，此费用已含在合同单价内，不另行计算。若工程需要用土方，乙方应按甲方要求将土方堆放至指定地点。
（7）乙方在施工过程中发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时通知工地甲方负责人并采取相应措施。如遇到楼基础等障碍物无法挖运应及时通知工地甲方负责人。
（8）乙方土方挖完后须经设计、建设（监理）、质监站及甲方检查符合要求后方为合格；否则应自行承担整修、返工费用。
（9）乙方施工中发现文物、古迹等应立即报告甲方。
（11）施工过程中若发生第三方（如被拆迁人）阻拦、妨碍施工等事件的，则由乙方自行负责处理，并承担费用，甲方对此不承担任何费用。
第四条工程价款、预、结算办法
3
第三篇: 土方工程承包施工合同
土方工程承包合同
甲方：
（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方）经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：白鹿村影视主题景点筹建处地基土方的开挖、平整、碾压。
二、承包方式：包挖、包运、平整、碾压，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方方量及计费方式见附表。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按要求整平。五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、对现已填方和挖方采取1×3M台阶开挖，台阶按2～3%向内开挖，以便有效控制原土层与新土层接合部的施工缝。
3、对重新开挖填方部分碾压控制厚度为40～50㎝一层，分层夯实，夯实后的密实度及压力系数确保为0.95，回填土时，垫压2层灰土，每层30公分；同时应清除草皮、杂物和排除积水以达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人（甲方）：联系电话：
承包人（乙方）：联系电话：
年月日
第四篇: 土方工程承包施工合同
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将XXXX土方工程（以下称本工程）分包给乙方施工，为明确双方责任、权益及义务，保证工程施工顺利进行，结合本工程的特点，特签定以下合同，双方共同遵守执行。 一、 二、 三、
工程名称：XXXX。 工程地点名称： 工程承包范围：包括挖机、推土机、车辆等，基坑以及地梁、承台土方开挖（包括小机桩间土方）边坡和修复，基坑吊桩，包括施工道路的平整修理，推土场地的推土、机械挖土、土方外运以及弃土到远离现场的开发商指定地点来堆土和推土等一切相关内容，负责施工现场和道路安全及规划红线外路面道路清理等一切费用。具体工作内容及施工范围详见开发商确认的图纸、联系函（单）和甲方的开挖方案等内容。 四、
承包方式：采取包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工等大包干方式承包，独立核算、自负盈亏。 五、 1、
结算方式： 本工程所有土方挖运单价为一次性综合大包干单价9.5元/立方米（含税一半为油票），上述包干单价含人工费、机械费、规费、管理费、保险、风险等乙方承包范围内的及政府或地方征收相关工作的一切费用，不因油价上涨、地质条件差异等各种原因而调整单价。基坑边等回填土用120型挖机按1100元∕台班计。其它租用200型挖土机按1600元/台班，考虑到塔楼桩间较密，补
第 1 页 共 4 页
给乙方挖土机误工费（项目全部完成）8000元。 2、
所有工程量按双方在开挖前现场测量确认平均标高，按图纸要求实挖深度，包括放坡、工作面在内计算实际土方量。 六、
付款方式
地下室全部完成后，开发商付第一次款给甲方，甲方付给乙方总款的80%，开发商付第二次款给甲方，甲方付给乙方总款的20%。 七、
甲方责任：
1、负责与开发商沟通业务往来，协调总分包合同条款的执行，设计图纸会审，交底和施工技术措施、方案的审定工作以及组织竣工的交验工作、提供有关施工图纸的技术资料。
2、提供挖土所需的设计标高图。
3、负责进度的安排、协调、控制，施工由甲方派人亲自指挥。 八、
乙方责任
1、乙方必须具备在本市施工的一切合法手续（含注册登记）和有效证件（包括暂住证）。
2、根据甲方提供的图纸，按甲方的要求挖土至指定标高。
3、包工期，如乙方不能满足甲方进度，开发商对甲方罚款，甲方有权对乙方双倍罚款，且甲方有权从其他地方租车和挖机，从乙方的工程款扣除。 4、包司机、包机械及其配件、燃油等一切相关材料。
5、提供各工种司机的上岗证，甲方有权要求乙方更换不合格的挖机司机，乙方不能以任何理由拒绝，否则甲方将视情况给予乙方经济处罚。
6、包安全，按有关规定为自身施工人员购买必要的保险（包括工伤保险），在任
第 2 页 共 4 页
何地方、任何情况下如发生人身伤亡等事故，由乙方自行负责并承担相应的费用，对甲方的声誉和经营开拓造成损害的，甲方将视情节和影响对乙方予以严厉处罚。
7、负责机械地点保养、保管、维护，杜绝环境污染。
8、在不影响甲方正常施工的情况下，在征得甲方同意后，乙方可以将机械调出。 9、乙方因资金不足或其他原因造成停工，甲方有权在外面另请挖机、推土机、车辆，所产生费用从乙方的工程款扣除。
10、乙方须提供满足施工要求需要的挖土机、自卸机，可以挖的大面积桩间土、地梁、承台坑、边坡和修复均由挖机挖，必须服从现场的指挥，不得胡乱施工，保护好已施工完的桩，不得损坏。
11、乙方离开施工红线外后出现的人员、车辆的文明、安全问题由乙方负责。 12、承包方进入施工现场所有的施工机械车辆必须符合中华人民共和国法律法规，违反造成的一切后果由乙方承担。
九、施工方法：根据甲方施工方案分层开挖，第一层挖土深度1.5米，第二层挖到图纸尺寸，从北端开挖，工期为20天或按甲方现场管理人员要求按实际时间完成，如中途私自停工，按实际完成量40%核算，甲方有权另找队伍施工，乙方必须结算后十小时内清出施工现场。 十、其他
1、如遇下雨天等特殊情况导致工期延误，工期延误的时间必须由现场的工长和项目经理签字后方可生效。
2、执行中若出现双方不可预见的原因导致合同的重大偏差以及未尽事宜，在不违反甲方与承包方、甲方与乙方签定的工程合同的前提下，本着实事求是的友好
第 3 页 共 4 页
